买卖合同

　　招标编号：

　　合同号：

　　卖方：

　　买方：

　　根据招标文件、中标通知书、买方的投标文件及相关保证和承诺，就第包号废的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

　　1、本合同数量为废吨。单价为元/吨。合同总价为人民币

　　2.买方获得中标通知书并缴足货款后签订本合同，买卖双方代表签字、加盖公章后生效。

　　3.本合同协议书有效期为 年 月 日至 年 月 日，在有效期内买方必须将本合同协议书执行完毕，如逾期不执行给卖方造成的经济损失由买方赔偿。

　　4.交货方式：中标通知书指定的.现场交货。

　　5、运输工具或车皮由买方自理，装卸、运输等费用由买方自理。

　　6、发货时不得超过合同数量，如现场货物数量不足由发货单位出具书面证明，说明实发数量及原因并通知呼和浩特铁路局物资管理处业管科。买方持发货单位出具书面证明及领发料签认单到呼和浩特铁路局物资管理处业管科签字备案后，到回收站财务结清货款。

　　7、买方在投标前应到发货单位现场实地看货，因此卖方不承诺任何货物的质量保证。

　　8、买方购买的所有废旧物资（包括废钢铁、废轴承等），不得反销到铁路任何使用单位,一经发现将取消其投标资格。

　　9、买方不得转让提货权，否则卖方有权终止合同。

　　10.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

　　11.对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖公章，其构成合同文件的一部分。

　　12.本合同正本一式二份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力；如发生争议、应协商解决协商不成时向呼和浩特铁路运输起诉。副本二份，业管科、财务各一份。

　　卖方全称（加盖公章）： 买方全称（加盖公章）：

　　地址：地址：

　　邮编： 邮编：

　　开户银行名称： 开户银行名称：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　法定代表人或被授权代理人签字： 法定代表人或被授权代理人签字：

　　日期：

买卖合同

　　卖方(甲方)：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　买方(乙方)：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权

　　利义务，经双方协商一致，达成如下协议。

　　第一条：标的、数量、价款

　　产品名称：

　　数量：

　　价款：

　　第二条：检验检疫

　　双方应按照国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理种子检验检疫。

　　第三条：交货方式及期限

　　选择下列第________种方式执行：

　　1、合同签订后，在签约地点当场交货。

　　2、甲方于______年______月______日送货到指定地点____________,运费由______方承担。

　　3、乙方于______年______月______日到指定地点______________提货。

　　4、其他交货方式及期限__________________________________.

　　第四条：包装与运输

　　1、包装要求________________________________________.

　　2、运输方式________________________________________.

　　3、运输费用由________方承担。

　　第五条：付款方式及期限

　　选择下列第________种方式执行：

　　1、合同签订后，乙方支付甲方定金_______元;甲方交货后，乙方于_______年_____月_____日支付价款，定金抵作价款或者返还。乙方付款后，甲方应当开具销售凭证。

　　2、合同签订后，乙方在签约地点当场支付价款，甲方应当开具销售凭证。

　　3、其他付款方式及期限___________________________.

　　第六条：验收

　　1、乙方应对种子进行验收，如发现种子数量、质量(发芽率、净度、含水量)不符合合同约定，

　　应在______日内提出异议;如发现种子纯度不符合合同约定，应在_______日内提出异议，甲方应在______日内处理。

　　2、双方对种子同时取样、各自封存，样品保存至生产收获。

　　第七条：违约责任

　　1、一方迟延交(提)货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的________%向对方支付违约金。

　　2、因种子质量问题给乙方造成损失，乙方向甲方要求赔偿的，甲方应当予以赔偿。

　　3、其他违约责任____________________________.

　　第：争议解决

　　发生的争议，由双方协商解决;也可以请求调解;或选择以下第_________种方式解决：

　　1、提交_____仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向____人民提起诉讼。

　　第九条：本合同自双方签字(盖章)之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。

　　第十条：本合同一式_________份，甲方______份，乙方______份，具有同等法律效力。

　　卖方(甲方)：

　　法定代表人：

　　________年______月_____日

　　买方(乙方)：

　　法定代表人：

　　________年______月_____日

买卖合同

　　【案情】

　　20xx年6月15日，原告程某、被告魏某及河南某置业有限公司三方签订了一份房屋买卖合同，主要约定：被告自愿将其位于郑州市金水区的一套房屋出售给原告，房屋价款 200 万元，房屋产权过户的相关费用由原告承担；原告付定金 50 万元，定金交付一周后交接该房屋，余下房款在办理过户手续的当日向被告一次性付清；被告办理房产证的费用由被告负担，待被告房产证办理下发后一个月内由三方共同到房管局办理房屋过户手续，如被告违约除退还定金外另付违约金 100 万元。合同签订当天20xx年6月15日，原告向被告交付定金 50 万元，一周内，被告将其位于金水区的这套房屋钥匙交付原告，并办理了该房屋室内物品的交接手续，原告开始使用该房屋。20xx年8月6日，河南某置业有限公司为被告魏某办好了该房屋产权证，但被告一直没有领取。原告经查询得知被告的房产证已办妥，即诉至，要求被告履行合同，支付违约金。

　　另查明：被告出卖的房屋是其于20xx年4月向河南某置业有限公司购买，房屋价款 100 万元。被告于20xx年7月23日，向提起诉讼，要求确认与原告的买卖合同无效。

　　【评析】

　　一、 商品房买卖合同的效力。

　　被告出卖的位于金水区的房屋是被告于20xx年4月向河南某置业有限公司购买，房屋价款 100 万元。在未取得房产证的情况下，被

　　告于20xx年6月15日，以 200 万元卖给原告。20xx年8月6日，河南某置业有限公司为被告办好了该房屋产权证，但被告一直没有领取。被告于20xx年7月23日，向提起诉讼，要求确认与原告的买卖合同无效。

　　原告与被告签订房屋买卖合同时均知道该房屋是被告从河南某置业有限公司购买的商品房，当时，该房屋产权证正在办理之中，被告对于其是否能按约定取得房产证，从而最终实现订立商品房买卖合同的目的是明知且能够完成的，原告在交付被告 50 万元定金后取得了该房屋的实际使用权，原、被告之间存在真实交易的商品房买卖关系。虽然原、被告在签订合同时被告尚未取得房屋产权证书，但原告起诉前该房产证已办理完毕，参照最高人民《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效 ”，被告在被起诉前已经具备办理登记领取房产证的条件，故该合同为有效合同。

　　二、 被告的行为是否构成违约。

　　双方签订的合同为有效合同，当事人在合同签订后交接了房屋，已实际上履行了合同，根据本案涉及房屋的'具体情况，办理该房屋的过户手续也不存在法律和事实上的困难。也就是说，在不存在任何一方故意违约的情况下，合同是能够得到全面履行的。而在合同签订后，房产证办理下发前，被告向起诉要求确认与原告的房屋买卖合同

　　无效，被告的这种行为在客观上虽然是一种行使自己合法民事权利的行为，但在主观上是想达到拒绝履行合同或不履行合同的非法目的，可以认定其行为是一种违约行为，应当向原告支付违约金。

　　三、 赔偿数额的确定。

　　1、原告与被告在签订的商品房买卖合同中约定:被告须保证该房屋权属无争议。

　　2、双方须保证该房屋在过户手续办理完毕之前结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意及持有合法有效证件，若因此影响过户，后果由责任方负责。

　　3、任何一方拒绝履行合同或解除合同，或发生本条1、2、3违约责任，均有违约方向另一方支付房屋实际成交价款的 10% 作为违约金，实际损失超过违约金数额的，责任方应据实赔偿。

　　8、被告办理房产证的费用由被告负担，待被告房产证办理下发后，一个月内原告、被告及中介公司共同到房管局办理过户手续；如被告违约除退还定金外另付违约金 100 万元，如原告违约定金不再退还。

　　该合同为格式合同，关于违约金的约定，合同第3条与第有相冲突的地方，但第是作为其他特殊约定写在合同上的，专门就房产过户的问题进行的约定，因此，因被告未为原告办理房屋过户手续的违约数额确定应以第为准。在该违约金 100 万元的范围内原告主张 20 万元违约金应予支持。

买卖合同

　　合同编号：

　　卖方（下称甲方）：____________ 地址：________________________ 联系方式：____________

　　买方（下称乙方）：________________地址：________________________ 联系方式：_____________

　　甲乙双方经过友好协商，基于自愿平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜，达成如下协议合同：

　　一、作品概况

　　二、作品权属

　　甲方应保证对本合同的第一条作品拥有所有权及处分权，并拥有足以对抗第三人的权利，同时甲方应如实说明作品的情况及瑕疵。

　　三、交易价格

　　经甲乙双方确认，本合同交易作品的价格合计为：人民币，甲乙双方均有对本合同约定的.交易价格和其他事项保密的义务，任何一方泄露合同其中信息，应承担给对方造成损失的赔偿责任。

　　四、付款方式

　　乙方应在________年_____月_____日前将上述款项付至甲方银行账户。

　　五、作品交付及验收

　　甲方应在合同签订____日内将作品交付乙方。甲乙双方在交付的同时对作品进行现场验收。

　　1、 验收方法：双方书面确定。

　　2、 验收标准：符合本合同第一条所列作品概况。

　　3、 验收结束后，甲乙双方应对作品进行确认正视、俯视、底视的照片进行签字确认。

　　六、交易终止

　　乙方于以下情形有权终止交易：有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处。上述情形属实的，乙方有权解除合同，如乙方已经支付的款项，甲方应在____日内退回，逾期则按照每天2%的标准承担违约金。

　　七、甲方取回责任

　　本合同解除后，甲方应于____日内取回作品；逾期未取回，乙方收取合理的保管费。甲方如采用邮递方式取回，应向乙方出具书面申请，邮递、保险用由甲方承担，乙方不承担货物交予承运人之后的责任。

　　八、违约责任

　　1、甲方在作品的权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处，应按照本合同约定的交易价格向乙方进行赔偿。

　　2、乙方未按照合同约定支付款项的，逾期每天则按照1%的标准支付违约金。

　　九、不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免的对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等，以及社会事件如战争、、行为等。

　　如遇不可抗力事件发生，导致合同无法正常履行，发生一方应及时告知对方，并及时协商合同终结或延期协议，并书面做出合同附件。

　　十、补充与附件

　　本合同未尽事宜，应按照国家相关法律法规执行，未做规定的，甲乙双方经过友好协商达成书面补充协议。协议与其他补充材料作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十一、合同效力

　　本合同自甲乙双方签字之日生效。有效期为年，自至 年月效力，签字盖章（手印）生效。

　　十二、争议处理

　　本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决，也可由有关部分调解；协商或调解不成的，则可提交地方仲裁委员会仲裁，或依法向乙方地方人民起诉。

　　卖方：卖方： 地址：地址： 联系方式： 联系方式：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行账号： 银行账号：

买卖合同

　　合同编号：

　　签订时间：

　　出卖人(以下称“甲方”)：

　　买受人(以下称“乙方”)：

　　甲乙双方就下述标的物订立买卖合同，具体如下：

　　1. 合同标的物

　　1.1 名称：

　　1.2 商标：

　　1.3 规格：

　　1.4 型号：

　　1.5 生产厂家：

　　1.6 生产地：

　　1.7 数量：

　　1.8 单价：

　　1.9 金额：

　　2. 标的物的质量标准

　　甲方应当对标的物的产品质量负责。

　　标的物的质量必须同时满足下列几项标准或要求：

　　2.1 标的物的质量必须满足________________标准或者双方交易习惯所确定的标准;

　　2.2 如果前款即第2.1条规定的质量标准不存在或者无法确定的，标的物的质量必须满足国家标准、行业标准;

　　2.3 如果前款第2.2条规定的国家标准、行业标准不存在的，标的物的质量必须满足通常标准或者符合合同目的的特定标准;

　　2.4 标的物应当具备其应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;

　　2.5 标的物应当符合在其上或者在其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况;

　　2.6甲方对标的物的口头或书面的介绍、对标的物质量或性能的书面或者口头形式的说明构成对标的物质量的明示保证;此介绍或者说明一旦作出，即构成甲方对标的物质量的明示担保责任;

　　3. 标的物质量检验期间、乙方的质量异议及甲方的质量瑕疵责任

　　在标的物的质量检验期间内，如果乙方通过检验或者使用发现甲方交付的标的物存在不符合本合同第2条规定的任何一项标准或要求的情形，那么应当认定标的物存在质量瑕疵，甲方应当对标的物的质量瑕疵承担责任。

　　3.1 标的物的质量检验期间：

　　3.1.1 标的物有质量保证期的，质量保证期为检验期间;

　　3.1.2 标的物没有规定质量保证期的，自乙方验收标的物之日起两年为检验期间;

　　3.2 乙方的质量异议

　　3.2.1在本合同前款即第3.1条规定的质量检验期间内，如果发现标的物的质量不符合本合同第2条约定的各项标准或要求以及出现其他因标的物质量瑕疵导致不能实现合同目的的情形，乙方应当就标的物的质量瑕疵以口头或者书面形式向甲方提出异议。乙方应当确保甲方已收到其异议。

　　3.2.2乙方应当在前款规定的质量检验期间内向甲方提出异议。逾期提出异议的，甲方不予回应，且不承担任何质量瑕疵责任。

　　3.3 甲方的质量瑕疵责任

　　甲方应当在收到乙方异议后立即作出积极回应，否则即视为默认甲方提出的异议及处理意见。甲乙双方以中华人民共和国《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保》及其他相关法律法规的规定为准绳，以公平合理、诚实互信原则为知道，就甲方承担质量瑕疵责任的方式及范围进行友好协商;如果双方自甲方收到乙方异议之日起十日内(但是双方另行商定期限的除外)仍不能达成一致意见，则应当根据实际情况由乙方选择下列一项或者几项方式由甲方承担责任，甲方应当应乙方要求在7日内履行质量瑕疵责任：

　　3.3.1 修理

　　3.3.2 更换

　　3.3.3 重作

　　3.3.4 退货

　　甲方在已经采取一切合理努力包括上述修理、更换、重作行为之后仍不能使标的物具有符合合同目的的质量或性能时，应当承担退货责任。

　　3.3.5 减少价款或者返还应当减少额价款

　　应当减少的价款 = 甲方因标的物质量瑕疵遭受的可得利益损失总额 + 甲方已经支出的必要的交易成本。

　　3.3.6 支付违约金

　　如果甲方提供的标的物质量不符合约定，在7日内采取上述合理努力后仍不能使标的物质量符合合同目的，那么乙方可以向任意第三方购买合同项下的标的物，甲方应当承担乙方向第三方支付的费用，并且按照合同总价款的20%向乙方支付违约金。

　　3.3.7 赔偿损失

　　如因甲方提供的标的物存在质量瑕疵造成乙方工作人员或者其他人员人身伤害的，甲方应当赔偿医疗费、治疗期间的护理费、因误工减少的收入等费用;造成残疾的，还应当支付残疾人生活自助具费、生活补助费、残疾人赔偿金以及由其扶养的人所必需的生活费等费用;造成死亡的，应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者扶养的人所必需的生活费等费用。

　　4. 标的物的交付

　　4.1 交付方式

　　标的物由甲方负责运输，运输费用由甲方承担，双方在乙方住所地交付。

　　4.2 交付地点

　　交付地点为乙方住所地，具体为：广东省广州市科学城开源大道X号科技企业加速器X栋5楼

　　4.3 接收负责人及联系方式：

　　接收负责人:______________

　　联系方式：_______________

　　4.4 交付时间

　　4.4.1交付时间

　　合同签订之日起_________内;或者，

　　预付款支付之后_________内;或者，

　　双方另行商定的合理时间( )内。

　　4.4.2甲方逾期交付标的物的违约责任

　　甲方逾期交付标的物的，应当按天向乙方支付违约金，具体计算方法为：逾期交付标的物违约金 = 逾期交付标的物的价款 _ 同期银行利率 _ 逾期交付的天数

　　5. 标的物的验收

　　5.1 验收时间

　　标的物在乙方住所地交付时进行初步验收

　　5.2 验收方式

　　5.3 验收标准

　　5.4 负责验收人员

　　5.5 验收中发现质量瑕疵的处理办法

　　验收中发现质量瑕疵参照本合同3.3“甲方的质量瑕疵责任“规定的责任处理。

　　6. 价款的支付

　　6.1 付款方式

　　标的物总价款为人民币________元整(RMB)，按照下列条件以一次性付款方式完成支付：在甲方完成本合同第3条和第4条项下标的物交付和验收的义务，并且在乙方书面确认甲方所交付标的物的质量满足本合同第2条规定标准之后的________内或者双方另行商定的合理时间内，乙方向甲方支付标的物总价款，即人民币_______元整(RMB ) 。

　　6.2 乙方逾期支付价款的违约责任

　　乙方逾期支付价款的，应当按天向甲方支付违约金，具体计算方法为：逾期支付价款违约金 = 逾期支付的价款 _ 同期银行利率_ 逾期支付的天数 。

　　6.3 甲方开具的义务

　　甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之后应当在______日内或者合理时间内向乙方提供对应金额的。

　　6.4 乙方的全部或者部分支付价款行为不代表认可或者接受甲方提供标的物的质量，也不构成对甲方的其他任何承诺。

　　7. 合同的变更和解除

　　7.1 合同履行期间，如因客观原因需变更合同内容，经双方协商一致，可以以书面形式变更合同。

　　7.2合同履行期间，如因法律法规以及国家的变动或者不可抗力而使合同不能继续履行或者继续履行已经没有实际意义的，本合同由双方当事人协商一致后终止。

　　7.3 乙方可以随时解除合同，但应当提前三十天以书面形式通知甲方。

　　7.4合同解除或者终止后，尚未履行或者尚未完全履行的，终止履行;同时甲方应当退还乙方已支付的价款，但应扣除甲方为履行本合同已经支出的且乙方认为合理的、必要的费用。

　　8. 适用法律及解决争议方法

　　8.1 本合同适用中华人民共和国法律;

　　8.2 本合同在具体履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决;调解不成的，向双方同意的仲裁委员会申请仲裁，或者直接向人民提起诉讼。

　　9. 补充协议

　　本合同如有未尽事宜，双方可另行协商;经协商之后双方在本协议之外另行达成补充协议的，补充协议视为本合同不可分割的一部分。

　　10.合同的效力及期限

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。电子件和扫描件与原件具有同等效力。本合同自双方签章之日起生效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　主要负责人(签名)： 主要负责人(签名)：

买卖合同

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 品种和数量

　　1、品种：______________________________________________________ 。

　　2、数量：______________________________________________________ 。

　　（必须明确规定生猪的计量单位和计量方法。）

　　第二条 等级、质量和检疫方法

　　1、等级和质量：________________________________________________ 。

　　（国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定猪的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　2、检疫办法：__________________________________________________ 。

　　（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）

　　第三条 价格、货款结算与奖励办法

　　1、价格：______________________________________________________ 。

　　2、货款结算方式：______________________________________________ 。

　　3、奖励办法：__________________________________________________ 。

　　第四条 交货期限、地点和方式

　　期限：_______________________ ，地点：_________________________ ，_______________________ ，方式：_________________________ 。

　　第五条 买方的违约责任

　　1、买方未按合同收购或在合同履行期内退货的，应按未收或退货部分货款总值的______%（由买卖双方约定），向卖方偿付违约金。

　　2、买方如需提前交货，并取得卖方同意变更合同的，买方应给卖方提前交货货款总值的_____%的补偿，买方因特殊原因逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值______%（由买卖双方约定）向卖方偿付违约金外，还应承担卖方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。

　　3、对通过银行结算而未按期付款的，买方应按未付货款总值的_____%（由买卖双方约定），向卖方偿付延期付款的违约金。

　　4、卖方按合同规定交货，买方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的______%（由买卖双方约定）向卖方偿付违约金外，还应承担卖方因此而造成的实际损失和费用。

　　第六条 卖方的违约责任

　　1、卖方逾期交货，如买方仍然需要，卖方应如数交货，并应向买方偿付货物总值的_____%（由买卖双方约定）的`违约金；如买方不需要，卖方应按未交货款总值的_______%（由买卖双方约定）偿付违约金。交货少于合同规定的，如买方仍然需要，卖方应如数补齐，并应向买方偿付少交部分货物总值______%（由买卖双方约定）的违约金；如买方不需要，卖方应按逾期应交部分货款总值______%（由买卖双方约定）偿付违约金。

　　2、卖方交货时间比合同规定提前，买方有权拒收。如买方同意接收，不按违约处理。

　　3、卖方交售的生猪品种、标准与合同规定不符时，买方可以拒收。

　　第七条 不可抗力

　　合同履行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或者不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，并允许变更或解除合同。

　　第 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。也可以申请当地工商行政管理部门调解；调解或协商不成的，按下列第______种方式解决：

　　1、提交________仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民起诉。

　　第九条 其他 ____________________________________________。

　　当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式双方达成协议。街道要求变更或接触合同通知的一方，应在七天之内作出答复（当时人另有约定的，从其约定），逾期不答复的，视为默认。

　　违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内（当事人有约定的，从其约定）赔付，否则按逾期付款处理。

　　本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，买卖双方各执一份；合同副本_____份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。

　　买方：__________________（盖章）

　　卖方：___________________（盖章）

　　地址：________________________

　　地址：_________________________

　　法定代表人：____________（盖章）

　　法定代表人：_____________（盖章）

　　委托代表人：__________________

　　委托代表人：___________________

　　开户银行：____________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：________________________

　　帐号：_________________________

　　联系电话：____________________

　　联系电话：_____________________

　　__________年_______月_______日